深圳国际仲裁院自1983年设立以来，处理了大量建设工程合同纠纷案件，在建设工程仲裁领域积累了丰富经验。为帮助业界了解建设工程施工合同纠纷仲裁案件的裁判要点，深圳国际仲裁院系统梳理了近年来处理的众多建设工程仲裁案例，从中精选了30个代表性案例，在对当事人信息进行脱密处理的前提下，组织具有丰富裁判经验的实务专家，结合《中华人民共和国民法典》及相关司法解释进行了深度评析。相信本书的出版将有助于业内人士和相关当事人了解建设工程施工合同纠纷仲裁的裁判动向，为新形势下建设工程法律风险的防范以及纠纷的化解提供参考和指引。

深圳国际仲裁院，又名华南国际经济贸易仲裁委员会、粤港澳大湾区国际仲裁中心、深圳仲裁委员会，曾用名中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会、中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，英文简称SCIA，于1983年成立于深圳经济特区，是粤港澳地区第一家仲裁机构，一直致力于推动中国仲裁的国际化和现代化。
中国国际仲裁研究院，由深圳国际仲裁院与北京大学法学院于2016年12月共同创立，旨在整合理论和实务界的优质资源，共同推动国际仲裁理论研究与实务的互动，积极提升中国国际仲裁的整体水平。

目 录

案例1 工期延误、责任归属及损失赔偿范围如何判断
案例2 政府行为导致工程停工的责任如何认定
案例3 申请顺延工期及工期延误损失等的认定
案例4 共同延误的认定与法律后果
案例5 工期延误违约责任的认定
案例6 表见代理与工期延误免责条款
案例7 停工、窝工损失及约定索赔期限性质的认定
案例8 阶段性工期延误的责任承担
案例9 工期的法律性质及开工、竣工日期的认定方法
案例10 工期延误情况下的违约责任及其仲裁时效
案例11 建设工程质量安全第一的原则及其法律运用
案例12 施工图纸设计缺陷引发的工程质量缺陷的责任承担问题
案例13 施工人工程质量缺陷的认定及保修责任的承担
案例14 在施工合同无效但工程质量合格的情形下，竣工结算协议中关于保修金支付期限的变更约定如何认定
案例15 建设工程施工合同发包人擅自使用未经竣工验收的建设工程的责任范围以及保修期的认定
案例16 发包人委托第三方代为维修的费用合理性问题
案例17 未经工程质量司法鉴定情况下建设工程纠纷各方当事人的责任认定
案例18 消防验收通过的消防工程质量责任的认定
案例19 承包人安装的发电机组中的发电机品牌与合同约定的字面品牌不一致是否属于质量瑕疵
案例20 工程预付款、进度款以及结算款的逾期利息计算
案例21 审计机关未在合理期限内出具审计意见时工程价款的结算依据
案例22 当事人自行委托的第三方造价咨询机构出具的工程造价意见的效力认定
案例23 招投标文件中漏量漏项的价款是否可以调整
案例24 工程结算的四项材料造价调差及其金额的认定
案例25 工程款利息及违约金能否一并主张
案例26 建设工程措施项目费的认定和调整
案例27 建设工程价款支付与竣工结算的支付条件
案例28 工程进度款支付时间以及口头约定的款项往来是否应排除在工程款以外的认定
案例29 工程款支付条件是否已经成就以及是否应计付利息的认定
案例30 合同未明确约定的爆破工程措施费用不必然排除在爆破工程价款以外